2019年10月16日 星期三 08:01:34
  
  农历:二〇一九年 九月 十八
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 司法鉴定 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
专业工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑工程律师曹敏在开发,施工,设计,监理,质检,鉴定,招标,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂工程律师,专业处理建筑工程疑难纠纷案件!详情咨询:15801061959
    北京建筑律师为您提供具有丰富的工程实践经验;办理了大量工程案件;能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难复杂冤假错案;综合法律纪检监察手段的专业律师法律服务!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京新桥律师事务所;

地址:北京市海淀区苏州街33号8层802号;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域工期延误【案例】擅自压缩合理工期,降低工程质量标准约定的效力?
 【案例】擅自压缩合理工期,降低工程质量标准约定的效力?
【案例】擅自压缩合理工期,降低工程质量标准约定的效力?

    【案例】擅自压缩合理工期,降低工程质量标准约定的效力?
    原告:河北保定xx建筑工程公司
    代理人:曹敏律师,北京新桥律师事务所律师,电话:15801061959;
    被告:河北石家庄xx中学
    2012年1月3日,被告河北石家庄xx中学与原告河北保定xx建筑工程公司签订建设工程施工合同,将自己的教学楼工程发包给原告施工。为了赶在当年9月份新生入学时使用,工程招标时将工期压缩,要求工程于2012年7月30日前竣工。由于原告活少不得已参与投标并中标,与被告签订了施工合同。
    合同约定如果工期延误,违约金1万元/天。施工期间,虽然原告一直努力加紧施工,但还是没能如期完工,直到同年11月5日才竣工验收合格交付使用。竣工结算被告要求原告承担预期竣工违约金,原告拒绝;被告拖延支付工程尾款。
    原告诉至法院,要求被告支付工程尾款420万元。被告抗辩称,原告应当承担工期违约金108万元。
    案件审理期间,原告主张约定工期明显不合理,法院根据申请进行鉴定,经过测算工程合理工期为361天,原告通过赶工施工,其竣工时间在合理的工期许可的范围内。
    【审理】法院经审理认为:根据建筑法规定,建设单位不得以任何理由要求施工企业违法工程质量、安全标准进行施工。本案被告不顾施工质量、安全标准,任意压缩工期,以明显不合理的工期签订施工合同,违法了法律的强制性规定,因此合同双方对同期的约定无效。
    原告为了完成合同工程施工,已经尽力赶工,其竣工时间在合理工期许可范围内,不存在竣工时间延误的问题,对被告要求原告承担工期违约责任的主张本院不予支持。判决被告支付工程尾款420万元。
    合理工期以不提前定额工期25%为限。 但是笔者代理广西南宁的工程纠纷案件中,建设单位以不合理的工期发包工程,最后引起质量纠纷,所以说合理工期不能随意压缩。
    合同工期确定;承发包双方应参照国务院有关部门或省、自治区、直辖市颁发的工期定额,确定相应的施工工期,以确保工程质量。

网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
中国建筑工程律师 | 长春建筑工程房地产律师 | 北京建筑工程律师网 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请