2020年5月30日 星期六 02:36:26
  
  农历:二〇二〇年 闰四月 初八
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 法院名单 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
北京建筑工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑律师曹敏,在建委,开发,施工,设计,监理,质检,质量,鉴定,检测,招标,审计,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂专业,丰富经验,法律顾问,最专业,最权威!
    北京建筑律师曹敏,在全国各地办理了大量施工合同,工程欠款,工程质量纠纷案件,能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难,复杂,冤假,错案;综合法律,纪检,监察处理案件!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京新桥律师事务所;

地址:北京市海淀区苏州街33号8层802号;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域建设工程房地产施工合同纠纷律师再审申诉案【案例】建筑工程房地产施工合同违约金过高的调整
 【案例】建筑工程房地产施工合同违约金过高的调整
【案例】建筑工程房地产施工合同违约金过高的调整
    施工合同违约金过高的调整
    原告:湖南省某某建筑工程有限责任公司
    法人代表:李某某;
    被告:湖南省某某科技有限公司;
    法人代表:祝某某;
    被告:湖南省某某商贸公司;
    法人代表:黎某某;
    诉讼代理人:曹敏律师,北京建筑律师,电话15801061959
    【案情】2015年6月7日,湖南省某某科技有限公司,湖南省某某商贸公司将联合建设的工程发包给湖南省某某建筑工程有限责任公司。
    施工合同约定,工程质量合格,工期210天,工程价款11800万元,垫资施工,违约金工程造价的5%。
    施工合同签订后,由于被告湖南省某某科技有限公司,湖南省某某商贸公司没有按时办理相关手续,造成违约,原告湖南省某某建筑工程有限责任公司在提起工程款的诉讼中一并提起了违约损失11800×5%=590万元。
    【审理】案件审理期间,原告湖南省某某建筑工程有限责任公司申请法院进行鉴定。对原告工程款的主张,双方当事人争议不大,问题的焦点是违约金的高低问题。
    本代理人认为,违约金约定过高,实际损失才100多万 ,远远超过实际损失的30% ,应当减少违约金的数额。
    【判决】一审人民法院经过三次开庭,作出了判决,采纳了本代理人的意见,为当事人挽回尽400万元的损失。
    【二审】一审原告湖南省某某建筑工程有限责任公司不服判决,在上诉期内对违约金部分提起上诉,二审法院经过开庭审理认为,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,案件审理程序合法,上诉人的上诉请求没有法律及事实依据,驳回上诉人湖南省某某建筑工程有限责任公司的上诉请求,裁定维持原判。
    【再审】湖南省某某建筑公司不服二审裁定,在6个月内期内对违约金部分提起再审,再审法院经过书面审理认为,一审、二审判决、裁定认定事实清楚,适用法律正确,案件审理程序合法,再审申请人的再审请求没有法律及事实依据,驳回再审申请人湖南省某某建筑工程有限责任公司的再审请求,裁定维持原判。
    【申诉】湖南省某某建筑公司不服再审裁定,申请检察院提起抗诉,检察院不予支持。
网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
中国执行信息公开网 | 国家企业信用信息公示系统 | 中国审判流程信息公开网 | 中国政府网 | 国家监察委员会 | 全国人大网 | 最高检察院网 | 最高法院网 | 中国建设工程律师 | 北京建筑工程律师 | 北京建筑房地产律师 | 北京建筑工程纠纷律师 | 北京房地产纠纷律师 | 北京房地产律师 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请