最高院(2014)民一终字第108号东阳公司与康福公司建设工程施工合同纠纷民事判决书

康福公司与东阳公司协商签订了《建设工程施工合同》，约定:由东阳公司(乙方)对康福公司(甲方)开发项目土建、安装进行建设施工。施工过程中，康福公司两次要求东阳公司停工，给东阳公司造成经济损失，后康福公司通知东阳公司退场。双方和监理公司对东阳公司停工损失进行了会议协商，康福公司承认停工系由自身建设手续不全造成。之后工程施工多次停工、复工。双方与监理公司、设计单位和国家工程质量验收部门共同对工程主体进行了验收，结论为合格。现东阳公司诉至法院要求支付工程款等。

裁判规则:案涉工程虽未完工，但东阳公司完成的主体部分经验收合格。 双方当事人作出工程总决算书，确定决算造价为23，204,2 07.36元，诉讼中双方对此均无异议。根据《建设工程司法解释》第2条的规定，双方之间的合同虽无效，但双方均同意按照该合同结算并共同签署了总决算书，确定了工程价款， 应予支持。